Demandante
Asesoria, Diseño y Construccion Contratistas Generales Sociedad Anonima Cerrada
RUC 20494951020
vs
Demandado
Municipalidad Distrital de Taray
RUC 20171146209
Cusco
Monto en disputaS/. 6 010 322
Monto del contratoS/. 6 010 322
Duró el arbitraje1 año(s) 3 mes(es) 22 día(s)
Emisión del laudo21/02/2023
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractualMayores gastos generalesPenalidades
Suscripción del contrato28/10/2019
Instalación del tribunal27/09/2021
Laudo21/02/2023
Contratista
Asesoria, Diseño y Construccion Contratistas Generales Sociedad Anonima Cerrada
RUC 20494951020
Ver su historial de licitaciones →
Entidad
Municipalidad Distrital de Taray
RUC 20171146209
Cusco
Contrato De Ejecucion De Obra Mejoramiento Y Ampliacion De Los Sistemas De Agua Y Desague, Alcaantarillado Y Planta De Tratamiento De Agus Residuales En La Capital Del Distrito De Taray-Calca-Cusco
- Número de contrato
- 107-2019-MDT
- Proceso de selección
- LP-1-2019-MDT-1
- Suscrito el
- 28/10/2019
- Valor referencial
- S/. 6 010 322
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Lopez Zaldivar Halley Esterhazy
- Secretario arbitral
- Aguero Barriga Carlos Ernesto
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Otros
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.