| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Declarar nulo, inválido o ineficaz el informe que sustenta el pronunciamiento de la Supervisión emitido mediante Carta N° 041-2022-CVLL2-OBRA 3 | — | Improcedente | — |
| Declarar nulo, inválido e ineficaz el informe que sustenta el pronunciamiento de la Supervisión emitido mediante Carta N° 041-2022-CVLL2-OBRA 3 | — | Infundada | — |
| Declarar nulo, inválido o ineficaz el informe que sustenta el pronunciamiento de la Supervisión emitido mediante Carta N° 070-2022-CVLL2-OBRA 3 | — | Improcedente | — |
| Declarar la invalidez e ineficacia parcial del pronunciamiento de la Supervisión emitido mediante Carta N° 089-2022-CVLL2-OBRA3 | — | Fundadaenparte | — |
| Declarar nulo, inválido o ineficaz el informe que sustenta el pronunciamiento de la Supervisión emitido mediante Carta N° 097-2022-CVLL2-OBRA 3 | — | Infundada | — |
| Declarar nula, inválida o ineficaz la Resolución Directoral N°172 -2023-MTC/10 | — | Infundada | — |
| Declarar nulidad o ineficacia de Resolución Directoral N° 0313-2023-MTC/10 y declarar atraso justificado un total de nueve (9) días calendario | — | Fundadaenparte | — |
| Declarar únicamente como atraso justificado un total de 35 días calendario del total de 66 días no incluidos como parte de la Ampliación de Plazo N°13 | — | Fundadaenparte | — |
| Condena de costos y costas procesales a su contraparte | — | Infundada | S/ 16 764 |
| Notificación del Laudo Arbitral por correo electrónico y publicación en SEACE | — | Fundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto.
Elaboracion De Expediente Tecnico Y Ejecucion De La Obra: Rehabilitacion De Puentes: Puente Verde Y Accesos, Puente Huampani Y Accesos Y Puente Huancar Y Accesos Departamento De Lima
- Número de contrato
- 014-2020-MTC/10
- Proceso de selección
- PEC-NCPD-22-2019-MTC-4
- Suscrito el
- 07/09/2020
- Valor referencial
- S/. 26 571 390
- Arbitrajes de este contrato
- 2
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Martinez Zamora Marco Antonio
- Árbitro de la entidad
- Quispe Condori Nelly Patricia
- Árbitro del contratista
- Flores Arevalo Percy
- Secretario arbitral
- Villafuerte Adrianzen Melanie Andrea
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje De La Cámara De Comercio De Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.