Demandante
Asphalt Technologies Sociedad Anonima Cerrada
RUC C0003253326
vs
Demandado
Mtc-proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - Provias Descentralizado
RUC 20380419247
Lima
Monto del contratoS/. 23 914 251
Duró el arbitraje1 año(s) 4 mes(es) 1 día(s)
Emisión del laudo22/06/2026
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractualPenalidadesNulidad e ineficacia de resoluciones administrativas
Suscripción del contrato07/09/2020
Instalación del tribunal21/02/2025
Laudo22/06/2026
Contratista
Asphalt Technologies Sociedad Anonima Cerrada
RUC C0003253326
Consorcio
Entidad
Mtc-proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - Provias Descentralizado
RUC 20380419247
Lima
Elaboracion De Expediente Tecnico Y Ejecucion De La Obra: Rehabilitacion De Puentes: Puente Verde Y Accesos, Puente Huampani Y Accesos Y Puente Huancar Y Accesos Departamento De Lima
- Número de contrato
- 014-2020-MTC/10
- Proceso de selección
- PEC-NCPD-22-2019-MTC-4
- Suscrito el
- 07/09/2020
- Valor referencial
- S/. 26 571 390
- Arbitrajes de este contrato
- 2
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
03/04/2025 — Ampliación del plazo contractual
- Presidente del tribunal
- Jimenez Vargas Machuca Irma Roxana Adela
- Árbitro de la entidad
- Bedoya Denegri Alonso
- Árbitro del contratista
- Puglianini Guerra Luis
- Secretario arbitral
- Caceres Lopez Luis Alonso
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje De La Cámara De Comercio De Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.