Demandante
Consorcio Hospitalario Cajabamba
RUC 00000000000
vs
Demandado
Gobierno Regional de Cajamarca Sede Central
RUC 20453744168
Callao
Monto del contrato 32 592 000
Duró el arbitraje6 año(s) 5 mes(es) 25 día(s)
Emisión del laudo02/07/2019
Lo que decidió el tribunal
Algunos datos sin confirmar
Parcialmente favorable
11 de 24
pretensiones
amparadas
| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Declarar la existencia de responsabilidad civil contractual | — | Infundada | — |
| Reconocimiento y pago de suma indemnizatoria | S/ 780 000 | Infundada | — |
| Declarar la nulidad de Resolución Directoral Ejecutiva y ampliación de plazo | — | Infundada | — |
| Reconocimiento y pago de gastos generales derivados de la ampliación de plazo | — | Infundada | — |
| Reconocimiento y pago de intereses legales devengados hasta fecha efectiva de pago | — | Infundada | — |
| Declarar la inexistencia de responsabilidad civil contractual por retraso | — | Fundada | — |
| Declara que carece de objeto pronunciarse sobre ejecución de garantías emitidas | — | Carecedeobjeto | — |
| Declarar la nulidad de Resolución Directoral Ejecutiva y ampliación de plazo | — | Infundada | — |
| Reconocimiento y pago de gastos generales derivados de la ampliación de plazo | — | Infundada | — |
| Reconocimiento y pago de intereses legales devengados hasta fecha efectiva de pago | — | Infundada | — |
| Declarar la inexistencia de responsabilidad civil contractual por retraso | — | Infundada | — |
| Declara que carece de objeto pronunciarse sobre ejecución de garantías emitidas | — | Carecedeobjeto | — |
| Declarar la nulidad de Resolución Directoral Ejecutiva y ampliación de plazo | — | Fundada | — |
| Reconocimiento y pago de gastos generales derivados de la ampliación de plazo | S/ 210 842 | Fundada | — |
| Reconocimiento y pago de intereses legales devengados a ser aplicados a gastos generales hasta fecha efectiva de pago | — | Fundada | — |
| Declarar la inexistencia de responsabilidad civil contractual por retraso | — | Fundada | — |
| Declara que carece de objeto pronunciarse sobre ejecución de garantías emitidas | — | Carecedeobjeto | — |
| Declarar la nulidad de Resolución Directoral Ejecutiva y ampliación de plazo | — | Fundada | — |
| Reconocimiento y pago de gastos generales derivados de la ampliación de plazo | S/ 286 142 | Fundada | — |
| Reconocimiento y pago de intereses legales devengados a ser aplicados a gastos generales hasta fecha efectiva de pago | — | Fundada | — |
| Declarar la inexistencia de responsabilidad civil contractual por retraso | — | Fundada | — |
| Declara que carece de objeto pronunciarse sobre ejecución de garantías emitidas | — | Carecedeobjeto | — |
| Declarar la nulidad de Resolución Directoral Ejecutiva y ampliación de plazo | — | Fundadaenparte | — |
| Reconocimiento y pago de gastos generales derivados de la ampliación de plazo | S/ 75 301 | Fundadaenparte | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto.
Mayores gastos generalesAmpliación del plazo contractualNulidad, invalidez, inexistencia y/o ineficacia del contratoOtros(especificar)Indemnización por daños y perjuicios
Instalación del tribunal07/01/2013
Laudo02/07/2019
Contratista
Consorcio Hospitalario Cajabamba
RUC 00000000000
Entidad
Gobierno Regional de Cajamarca Sede Central
RUC 20453744168
Callao
Construcción E Implementación Del Hospital Ii-I Nuestra Señora Del Rosario De Cajabamba
- Número de contrato
- 03-2012-GR.CAJ/PROREGIO
- Proceso de selección
- -
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Zapata Velasco Alfredo Enrique
- Árbitro de la entidad
- Livia Valle Cesar Augusto
- Árbitro del contratista
- Rivera Reyes Ramiro
- Secretario arbitral
- Arbitre Soluciones Arbitrales S.R.L.
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Ficticio
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tienes un contrato en disputa con el Estado?
Revisamos tu caso, preparamos la documentación y te acompañamos en el arbitraje.
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.