| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Excusión de caducidad | — | Infundada | — |
| Inválida resolución de contrato | — | Fundada | — |
| Avance ejecutado acumulado del obra | — | Fundada | — |
| Incidencias de ejecución de obra desde paralización | — | Fundada | — |
| Tramitación del adicional de obra | — | Infundada | — |
| Porcentaje de avance físico real acumulado al 30 de junio de 2013 | — | Infundada | — |
| Aplicación de penalidad | — | Fundada | — |
| Pretensión subordinada a la séptima pretensión principal | — | Improcedente | — |
| Avance fisico acumulado de obra a fecha de constatación física | — | Fundadaenparte | — |
| Saldo por amortizar por adelantos directo y materiales | — | Fundada | S/ 615 531 |
| Garantía de fiel cumplimiento como saldo en contra del Consorcio San Felipe | — | Fundada | — |
| Derecho a ser indemnizado por frustración de la ejecución de obra | — | Fundadaenparte | — |
| Indemnización del Gobierno Regional de Huancavelica al Consorcio San Felipe | — | Infundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto.
Construccion Puente Cotta Añancusi, Distrito De Acoria - Huancavelica - Huancavelica
- Número de contrato
- 0055-2012/ORA
- Proceso de selección
- AMC 640-2011/GOB.REG.HVCA/CE
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Sayas Orocaja Jhanett Victoria
- Secretario arbitral
- Ad Hoc Osce
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Ficticio
- Sede del arbitraje
- Junín
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.