| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Ampliación de Plazo W 1 | — | Fundada | — |
| Ampliación de Plazo W 1 | — | Desistida | — |
| Ampliación de Plazo W 1 | — | Infundada | — |
| Ampliación de Plazo W 5 | — | Fundadaenparte | — |
| Ampliación de Plazo W 5 | — | Infundada | — |
| Ampliación de Plazo W 5 | — | Improcedente | — |
| Ampliación de Plazo W 5 | — | Infundada | — |
| Ampliación de Plazo W 6 | — | Fundadaenparte | — |
| Ampliación de Plazo W 6 | — | Fundadaenparte | S/ 240 722 |
| Ampliación de Plazo W 6 | — | Desistida | — |
| Improcedencia de penalidades | S/ 1 330 | Improcedente | — |
| Improcedencia de penalidades | — | Fundada | — |
| Presuntas arbitrariedades en la cláusula décimo sétima del Contrato | — | Infundada | — |
| Costas y costos incurridos durante el proceso arbitral | — | Infundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto; descartamos un importe que no cuadraba con la cuantía en disputa.
Servicio De Consultoría De Obra Para La Elaboración Del Estudio Definitivo Y Expediente Técnico Del Proyecto: Instalación De Los Sistemas De Agua Potable Y Alcantarillado Para Los Pueblos De La Margen Derecha E Izquierda Del Primer Sector De Cieneguilla Distrito Cieneguilla
- Número de contrato
- 332-2016
- Proceso de selección
- CP-SM-51-2016-SEDAPAL-1
- Valor referencial
- S/. 2 098 922
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Consultorias Obras
- Presidente del tribunal
- Del Aguila Ruiz De Somocurcio Paolo
- Árbitro de la entidad
- Yactayo Sanchez Robert Arturo
- Árbitro del contratista
- Paulet Monteagudo Fabiola
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Cámara De Comercio De Lima
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.