| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Invalidez e ineficacia de la Resolución Jafatural | — | Infundada | — |
| Aprobación de solicitud de ampliación de plazo | — | Infundada | — |
| Atraso en la culminación de la obra no es injustificado e imputable al Consorcio | — | Fundadaenparte | S/ 907 425 |
| Atraso en la culminación de la obra no es injustificado e imputable al Consorcio | — | Fundadaenparte | S/ 907 425 |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto.
Adecuacion, Mejoramiento Y Sustitucion De La Infraestructura Educativa De La I.E. Manuel Antonio Mesones Muro, Ferre¥Afe - Ferre¥Afe - Lambayeque
- Número de contrato
- 028-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED
- Proceso de selección
- LP-SM-41-2016-MINEDU/UE 108-1
- Valor referencial
- S/. 18 309 644
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Lama Bustinza Jose Andres
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Analisis Y Resolucion De Conflictos De La Pucp
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.