Demandante
Corporacion Ejecutora de Obras S.a.c.
RUC 20218090550
vs
Demandado
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria - Sunat
RUC 00000000000
Monto en disputaS/. 20 520 812
Monto del contrato 20 520 812
Duró el arbitraje4 año(s) 7 mes(es) 11 día(s)
Emisión del laudo20/07/2020
La entidad debe pagarS/. 248 567
Ampliación del plazo contractualMayores gastos generalesIndemnización por daños y perjuiciosPenalidades
Instalación del tribunal09/12/2015
Laudo20/07/2020
Contratista
Corporacion Ejecutora de Obras S.a.c.
RUC 20218090550
Ver su historial de licitaciones →
Entidad
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria - Sunat
RUC 00000000000
Refraccion Y Acondicionamiento De La Sede De La Intendencia Aduana Maritima Del Callao
- Número de contrato
- 480-2014/SUNAT-EJECUCION DE OBRA
- Proceso de selección
- LP Nº 002-2016-GRA
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Zuñiga Leon Luis Alvaro
- Árbitro de la entidad
- Pinto Escobedo Juan Carlos
- Árbitro del contratista
- Valdivieso Cerna Juan Jashim
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Sna-Osce
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.