Demandante
Consorcio Hualgayoc
RUC 20529326531
vs
Demandado
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
RUC 20148260843
Callao
Monto en disputaS/. 174 467
Monto del contrato 726 398
Duró el arbitraje0 año(s) 10 mes(es) 27 día(s)
Emisión del laudo05/02/2016
La entidad debe pagarS/. 302 919
Ampliación del plazo contractualLiquidación y pagoIndemnización por daños y perjuiciosPenalidades
Instalación del tribunal09/03/2015
Laudo05/02/2016
Contratista
Consorcio Hualgayoc
RUC 20529326531
Entidad
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca
RUC 20148260843
Callao
Mejoramiento Del Camino Vecinal Huangamarca - Chacapampa Alto Cruce Chachacome, Distrito De Bambamarca, Provincia De Hualgayoc, Departamento De Cajamarca
- Número de contrato
- CONTRATO N° 032-2013-CEP/MOH-BCA
- Proceso de selección
- ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 032-2013-CEP/MPH
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Huaman Rojas Victor Alberto
- Árbitro de la entidad
- Rabanal Ocas Ausberto Gonzalo
- Árbitro del contratista
- Mercado Portal Marco Antonio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Sede del arbitraje
- Cajamarca
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.