| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Excepción de caducidad | — | Infundada | — |
| Declarar nula y/o ineficaz la Resolución Directoral N° 046-2015-MINAGRI-PEDICP | — | Infundada | — |
| Declarar nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral N° 047-2015-MINAGRI-PEDICP | — | Infundada | — |
| Declarar ineficacia parcial de la Resolución Directoral N° 083-2015-MINAGRI-PEDICP y aprobar ampliación de plazo Nro. 3 | — | Fundadaenparte | — |
| Pronunciarse respecto a la pretensión subordinada a la tercera pretensión principal | — | Carecedeobjeto | — |
| Declarar ineficacia de la Resolución Directoral N° 0102-2015-MINAGRI-PEDICP y aprobar ampliación de plazo Nro. 4 | — | Fundadaenparte | — |
| Declarar nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral N° 0103-2015-MINAGRI-PEDICP | — | Infundada | — |
| Declarar nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral N° 0108-2015-MINAGRI-PEDICP | — | Infundada | — |
| Declarar nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral N° 0138-2015-MINAGRI-PEDICP | — | Infundada | — |
| Declarar nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral N° 0139-2015-MINAGRI-PEDICP | — | Infundada | — |
| Declarar nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral N° 0140-2015-MINAGRI-PEDICP | — | Infundada | — |
| Declarar nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral N° 0142-2015-MINAGRI-PEDICP | — | Infundada | — |
| Declarar nulidad y/o ineficacia de la Resolución Directoral N° 0143-2015-MINAGRI-PEDICP | — | Infundada | — |
| Asumir gastos arbitrales del presente proceso y gastos de defensa en que hayan incurrido | — | Infundada | — |
| Reconocer ni ordenar el pago por daños y perjuicios como daño emergente por S/. 30,000.00 | — | Infundada | — |
| No aplicación de penalidad contenida en la Resolución Directoral N° 035-2016-MINAGRI-PEDICP y la Resolución Directoral N° 046-2016-MINAGRI-PEDICP | — | Infundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto.
Elaboracion Del Expediente Tecnico Y La Ejecucion De La Obra: Mejoramiento Del Servicio De La I.E.I. N° 953 En La Comunidad De Campo Serio - Distrito De Torres Causana - Maynas - Loreto
- Número de contrato
- CONTRATO N° 030-2013-MINAGRI-PEDICP
- Proceso de selección
- LICITACION PUBLICA N° 002-2013-MINAGRI-PEDICP/CEA
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Mendoza Murgado Katty
- Árbitro de la entidad
- Silva Lopez Mario Manuel
- Árbitro del contratista
- Chang Valderas Leonardo Manuel
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Arbitraje Soluciones Arbitrales S.R.L.
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.