Demandante
Consorcio Collao
RUC 00000000000
vs
Demandado
Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Tacna S.A
RUC 20134052989
Tacna
Monto del contrato 12 145 194
Duró el arbitraje4 año(s) 1 mes(es) 4 día(s)
Emisión del laudo16/07/2018
La entidad debe pagar 2 530 734
Ampliación del plazo contractualLiquidación y pagoPenalidades
Instalación del tribunal12/06/2014
Laudo16/07/2018
Contratista
Consorcio Collao
RUC 00000000000
Entidad
Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Tacna S.A
RUC 20134052989
Tacna
Mejoramiento Y Ampliacion Integral Del Sistema De Distribucion De Agua Potable En La Ciudad De Tacna
- Número de contrato
- 007-2012-300-EPS TACNA S.A.
- Proceso de selección
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Pardo Narvaez Luis Felipe
- Árbitro de la entidad
- Panta Zegarra Edwin German
- Árbitro del contratista
- Cornejo Navarretty Luis Alberto
- Secretario arbitral
- Oscar Marcelo Suarez Galarza
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Ficticio
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.