Demandante
Consorcio Obrainsa Svc
RUC 00000000000
vs
Demandado
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional
RUC 00000000000
Monto en disputaS/. 2 786 331 212
Monto del contrato 12 047 739 239
Duró el arbitraje2 año(s) 11 mes(es) 12 día(s)
Emisión del laudo25/01/2017
La entidad debe pagarS/. 1 077 860 028
Mayores gastos generalesAmpliación del plazo contractualLiquidación y pagoEnriquecimiento sin causaIndemnización por daños y perjuicios
Instalación del tribunal13/02/2014
Laudo25/01/2017
Contratista
Consorcio Obrainsa Svc
RUC 00000000000
Entidad
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional
RUC 00000000000
Rehabilitación De La Carretera Chancamayo - Vil/Arica, Tramo: Puente Raither- Puente Paucar/Ambo - Villa Rica
- Número de contrato
- Contrato N° 189-2010-MTC-20
- Proceso de selección
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Presidente del tribunal
- Pardo Narvaez Luis Felipe
- Árbitro de la entidad
- Garcia Rojas Weyden
- Árbitro del contratista
- Martinez Zamora Marco Antonio
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.