| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Determinar si corresponde o no declarar la invalidez e ineficacia de una resolución | — | Infundada | — |
| Determinar si corresponde otorgar al Contratista una ampliación de plazo parcial | — | Infundada | — |
| Determinar si corresponde disponer el pago de un monto por concepto de mayores gastos generales derivados de la ampliación de plazo | S/ 183 235 | Infundada | — |
| Determinar el pago de costas y costos del proceso arbitral | — | Fundadaenparte | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto; descartamos un importe que no cuadraba con la cuantía en disputa.
Ejecucion De Obra Sustitucion, Reforzamiento Y Mejoramiento De La Infraestructura Y Equipamiento De La Ie Guillermo E. Billinghurst, Barranca Barranca Lima
- Número de contrato
- 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED
- Proceso de selección
- LP-CLASICO-8-2015-MINEDU/UE 108-1
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Valdivia Ludeña Willy Milton
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Sna-Osce
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.