Demandante
Corporacion Ordoñez Contratistas Generales S.a.c.
RUC 00000000000
vs
Demandado
Municipalidad Provincial de Sullana
RUC 20154477021
Piura
Monto del contratoS/. 18 350 898
Duró el arbitraje3 año(s) 0 mes(es) 25 día(s)
Emisión del laudo25/07/2017
La entidad debe pagar 1 542 911
Ampliación del plazo contractualLiquidación y pagoMayores gastos generales
Instalación del tribunal30/06/2014
Laudo25/07/2017
Contratista
Corporacion Ordoñez Contratistas Generales S.a.c.
RUC 00000000000
Entidad
Municipalidad Provincial de Sullana
RUC 20154477021
Piura
Mejoramiento Del Servicio De Agua Potable En Loma De Teodomiro Y Nueva Esperanza Del Distrito Y Provincia De Sullana, Piura
- Número de contrato
- 0117 ¿ 2012/MPS - GAJ
- Proceso de selección
- LP PROCEDIMIENTO CLASICO .10-2012/MPS-CE
- Valor referencial
- S/. 18 350 898
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Huanca Castillo Daniel
- Árbitro de la entidad
- Marcelo Aquiles Alarcon Elera
- Árbitro del contratista
- Martinez Zamora Marco Antonio
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Del Colegio De Ingenieros Del Peru
- Sede del arbitraje
- Piura
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.