| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Retraso en la entrega de los padrones definitivos | — | Fundada | — |
| Condiciones desfavorables del área de ejecución de obras | — | Fundada | — |
| Indefinición del replanteo de casos especiales de zanjas de drenaje o de infiltración | — | Fundada | — |
| Indefinición sobre la forma y ubicación específica de las Unidades Básicas de Saneamiento en los centros educativos | — | Fundada | — |
| Impedimento de la ejecución de trabajos por parte de las autoridades locales | — | Fundada | — |
| Anulación de decisión del Conciliador y aprobación de Ampliación de Plazo N° 1 | — | Fundada | — |
| Nueva Fecha Prevista de Terminación de las Obras | — | Fundada | — |
| Devolución del monto neto por gastos arbitrales | — | Infundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto; descartamos un importe que no cuadraba con la cuantía en disputa.
Ejecución De La Obra Denominada: Mejoramiento Yampliación De Los Servicios De Agua Potable Y Saneamiento En La Región Puno- Lote 2: Obras En Las Provincias De Puno Y San Ramón
- Número de contrato
- CONTRATO N° 014-2014-PNSR/PROCOES
- Proceso de selección
- LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02-2013VCMS/PNSR/PROCOES
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Cauvi Abadia Fernando Antonio
- Árbitro de la entidad
- Hurtado Tueros Patrick Konstantino
- Árbitro del contratista
- Eguiguren Praeli Augusto Enrique
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje De La Pontificia Universidad Católica Del Perú
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.