| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Excepción de oscuridad o ambigüedad | — | Improcedente | — |
| Declaración del consentimiento de la Ampliación de Plazo Nº 02 | S/ 2 | Infundada | — |
| Reconocimiento de gastos generales por tiempo solicitado en ampliación de plazo N° 02 | S/ 2 | Infundada | — |
| Declaración fundada de la ampliación de plazo N° 03 | S/ 3 | Infundada | — |
| Declaración fundada de la ampliación de plazo N° 04 | S/ 4 | Infundada | — |
| Reconocimiento de gastos generales por tiempo solicitado en ampliaciones de plazo N° 03 y N° 04 | S/ 3 | Infundada | — |
| Asumir costos del procedimiento arbitral | — | Fundada | S/ 100 |
Costas del arbitraje a cargo de: Contratista.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto.
¿Ejecución De La Obra: Mejoramiento Del Servicio De Educación Primaria De La Ie Nº 868993-1 De Jato Del Caserío De Jato En El Centro Poblado De Chichucancha, Del Distrito De Chavín De Huántar ¿ Provincia De Huari ¿ Departamento De Ancash ¿
- Número de contrato
- Nº 006-2022-MPCHH
- Proceso de selección
- AS Nº 06-2022-MDCHH/CS
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Forero Lora Katia Liliana
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Acir Internacional
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.