| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Excepción de oscuridad o ambigüedad | — | Improcedente | — |
| Declaración del consentimiento de la Ampliación de Plazo Nº 02 | S/ 2 | Infundada | — |
| Reconocimiento de gastos generales por tiempo solicitado en ampliación de plazo N° 02 | S/ 2 | Infundada | — |
| Declaración fundada de la ampliación de plazo N° 03 | S/ 3 | Infundada | — |
| Declaración fundada de la ampliación de plazo N° 04 | S/ 4 | Infundada | — |
| Reconocimiento de gastos generales por tiempo solicitado en ampliaciones de plazo N° 03 y N° 04 | S/ 3 | Infundada | — |
| Asumir costos del procedimiento arbitral | — | Fundada | S/ 100 |
Costas del arbitraje a cargo de: Contratista.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto.
Ejecucion De La Obra: Mejoramiento Del Servicio De Educacion Primaria De La I.E Nº 868993-1 De Jato Del Caserio De Jato En El Centro Poblado De Chichucancha, Del Distrito De Chavin De Huantar - Provincia De Huari - Departamento De Ancash
- Número de contrato
- AS-SM-6-2022-MDCHH/CS.-1
- Proceso de selección
- AS-6-2022-MDCHH/CS.-1
- Suscrito el
- 30/06/2022
- Valor referencial
- S/. 1 281 738
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Forero Lora Katia Liliana
- Secretario arbitral
- Ramirez Culquicondor Lizbeth Fiorella
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Otros
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.