| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Nulidad, invalidez e ineficacia de la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 110-2023-MDQ-A | — | Fundada | — |
| Nulidad e ineficacia de la Carta Notarial N° 783 | — | Fundada | — |
| Pago de las valorizaciones pendientes desde diciembre de 2022 | — | Infundada | — |
| Periodo de 172 días calendarios de paralización total de la obra y mayores Gastos Generales | S/ 90 750 | Fundada | S/ 90 750 |
| Reconocimiento y pago de los Mayores Costos Directo de Materiales de uso en obra | S/ 51 100 | Fundadaenparte | S/ 51 100 |
| Utilidad dejada de percibir como consecuencia del Nulidad e Contrato N° 142-2022-MDQ/GM | — | Infundada | — |
| Indemnización por daños y perjuicios por la demora en el pago de la prestación del servicio y paralización total de la obra | — | Infundada | — |
| Revocatoria de la Medida Cautelar solicitada por parte del CONSORCIO POCSO | — | Fundada | — |
| Devolución del 50% de los costos arbitrales a favor del Consorcio Pocso | S/ 25 795 | Fundada | S/ 25 795 |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto.
Contratación De La Ejecución De La Obra: Recuperación De La Infraestructura De La Institución Educativa Integrada N°88262, Del Nivel Inicial Y Primaria, Con Código De Local N°041473 Del Cc.Pp. De Pocso, Distrito De Quillo, Provincia De Yungay, Región Ancash
- Número de contrato
- 142-2022-MDQ/GM
- Proceso de selección
- PEC-PROC-9-2022-MDQ/CS-1 →
- Valor referencial
- S/. 3 705 423
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Ato Munoz Rosa Albina
- Árbitro de la entidad
- Saavedra Sanchez Joaquin
- Árbitro del contratista
- Cubas Mendivez Jorge Luis
- Secretario arbitral
- Alex Bruno Starost Figueroa
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Ficticio
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.