Demandante
Consorcio Wong
RUC 00000000000
vs
Demandado
Municipalidad Distrital de Yarinacocha
RUC 00000000000
Monto en disputaS/. 13 695
Monto del contratoS/. 723 894
Duró el arbitraje0 año(s) 7 mes(es) 1 día(s)
Emisión del laudo27/03/2023
La entidad debe pagarS/. 2 300
Ampliación del plazo contractualPenalidades
Instalación del tribunal26/08/2022
Laudo27/03/2023
Contratista
Consorcio Wong
RUC 00000000000
Entidad
Municipalidad Distrital de Yarinacocha
RUC 00000000000
Ejecución De La Obra: Mejoramiento De Los Servicios Publicos De Integracion Economica Y Social En La Losa Recreacional Multiusos Juan Wong Paredes En El Asentamiento Humano Ucayali, Distrito De Yarinacocha, Provincia De Coronel Portillo, Departamento De Ucayali, Con Código Único De Inversión N° 2498
- Número de contrato
- 002-2022-MDY-GAF
- Proceso de selección
- AS-SM-6-2021-MDY-CS-1
- Valor referencial
- S/. 854 195
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Cavero Nunez Alfonso Alberto
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje - Colegio De Abogados De Ucayali
- Sede del arbitraje
- Ucayali
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.