Demandante
Ginnico Ingenieros Contratistas E.i.r.l.
RUC 20393675480
vs
Demandado
Municipalidad Provincial de Atalaya - Raymondi
RUC 20171714371
Ucayali
Monto en disputaS/. 683 351
Monto del contratoS/. 3 479 000
Duró el arbitraje1 año(s) 8 mes(es) 13 día(s)
Emisión del laudo27/06/2024
La entidad debe pagarS/. 51 095
Mayores gastos generalesAmpliación del plazo contractualGarantías (devolución, mantenimiento y/o ejecución)Liquidación y pagoResolución de contrato
Instalación del tribunal14/10/2022
Laudo27/06/2024
Contratista
Ginnico Ingenieros Contratistas E.i.r.l.
RUC 20393675480
Ver su historial de licitaciones →
Entidad
Municipalidad Provincial de Atalaya - Raymondi
RUC 20171714371
Ucayali
Contratación Del Servicio Para La Ejecucion Del Mantenimiento Periodico Y Rutinario Del Camino Vecinal Tramo 04 Emp Uc 641 Botadero Municipal Fdo I E. Hildebrado Fuentes Fdo I E San Francisco De Asis Emp Uc 643 Rio Ucayali Pueblo Libre De Marankiari El Dorado El Porvenir Emp Caserio Mapalca Caserio Agua Azul Caserio Alto Mapalca Codigos Ruta R 25 02 042 R 25 02 044 R 25 02 083 Decreto De Urgencia N 070-2020
- Número de contrato
- 0221-2020-MPA-GAF
- Proceso de selección
- RES-PROC-4-2020-MPA-CS-1
- Valor referencial
- S/. 4 146 829
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Servicios
- Presidente del tribunal
- Montesinos Chacon Marleny Gabriela
- Árbitro de la entidad
- Martinez Zamora Marco Antonio
- Árbitro del contratista
- Aviles Garcia Miguel Angel
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje De La Camara De Comercio Industria Y Turismo De Ucayali
- Sede del arbitraje
- Ucayali
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.