Demandante
Consorcio Ermitaño
RUC 20600990731
vs
Demandado
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal
RUC 20100152356
Lima
Monto en disputaS/. 16 000 000
Monto del contratoS/. 182 187 397
Duró el arbitraje1 año(s) 1 mes(es) 15 día(s)
Emisión del laudo30/07/2018
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractual
Suscripción del contrato12/02/2016
Instalación del tribunal15/06/2017
Laudo30/07/2018
Contratista
Consorcio Ermitaño
RUC 20600990731
Consorcio
Entidad
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal
RUC 20100152356
Lima
Ampliación Y Mejoramiento De Los Sistemas De Agua Potable Y Alcantarillado Del Esquema Independencia Unificada Y Ermitaño ¿ Distrito De Independencia
- Número de contrato
- 69-2016-sedapal
- Proceso de selección
- LP-25-2015-SEDAPAL/LC-1
- Suscrito el
- 12/02/2016
- Valor referencial
- S/. 165 772 764
- Arbitrajes de este contrato
- 8
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
08/08/2018 — Ampliación del plazo contractual, Adicionales y reducci…20/09/2018 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…31/05/2019 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…05/02/2021 — Mayores gastos generales25/10/2021 — Liquidación y pago
- Presidente del tribunal
- Martinez Coco Elvira Leonor
- Árbitro de la entidad
- Vizcarra Ruiz Nilo Adriel
- Árbitro del contratista
- Barchi Velaochaga Luciano Juan Luis
- Secretario arbitral
- Roman Palomino Karin Nilda
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Análisis Y Resolución De Conflictos - Pucp
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.