Demandante
Consorcio Ermitaño
RUC 20600990731
vs
Demandado
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal
RUC 20100152356
Lima
Monto en disputaS/. 13 112 703
Monto del contratoS/. 182 187 397
Duró el arbitraje1 año(s) 2 mes(es) 30 día(s)
Emisión del laudo20/09/2018
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractualMayores gastos generales
Suscripción del contrato12/02/2016
Instalación del tribunal21/06/2017
Laudo20/09/2018
Contratista
Consorcio Ermitaño
RUC 20600990731
Consorcio
Entidad
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal
RUC 20100152356
Lima
Ampliación Y Mejoramiento De Los Sistemas De Agua Potable Y Alcantarillado Del Esquema Independencia Unificada Y Ermitaño ¿ Distrito De Independencia
- Número de contrato
- 69-2016-sedapal
- Proceso de selección
- LP-25-2015-SEDAPAL/LC-1
- Suscrito el
- 12/02/2016
- Valor referencial
- S/. 165 772 764
- Arbitrajes de este contrato
- 8
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
30/07/2018 — Ampliación del plazo contractual08/08/2018 — Ampliación del plazo contractual, Adicionales y reducci…31/05/2019 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…05/02/2021 — Mayores gastos generales25/10/2021 — Liquidación y pago
- Presidente del tribunal
- Castillo Freyre Mario Eduardo
- Árbitro de la entidad
- Huayama Castillo Victor Manuel
- Árbitro del contratista
- Sologuren Calmet Ponte Hugo Ernesto
- Secretario arbitral
- Vega Espinoza Daniel Christian
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Análisis Y Resolución De Conflictos - Pucp
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.