| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Declarar nula e ineficaz la Resolución Gerencial N° 308-2017 | — | Infundada | — |
| Apruebe la Ampliación de Plazo N° 36 y reconozca y pague los mayores gastos generales por 122 días calendario | — | Infundada | — |
| Declarar nula e ineficaz la Resolución Gerencial N° 389-2017 | — | Infundada | — |
| Apruebe la Ampliación de Plazo N° 38 y reconozca y pague los mayores gastos generales por 188 días calendario | — | Infundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo.
Ejecución De La Obra Denominada: Mejoramiento Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado De La Ciudad De Rioja Ii Paquete
- Número de contrato
- 012-2016
- Proceso de selección
- LP-1-2015-GRSM-PEAM-CE-1
- Suscrito el
- 13/04/2016
- Valor referencial
- S/. 14 045 829
- Arbitrajes de este contrato
- 2
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Vizcarra Ruiz Nilo Adriel
- Árbitro de la entidad
- Pisfil Chafloque Jimmy Roddy
- Árbitro del contratista
- Reyes Juscamaita Claudia Cristina
- Secretario arbitral
- Maldonado Cordova Christian Gregorio
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Otros
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.