Demandante
Empresa Constructora A.R.C S.r.ltda
RUC 20277977509
vs
Demandado
Programa Nacional de Infraestructura Educativa Ue 108 - Pronied
RUC 20514347221
Lima
Monto en disputaS/. 142 890
Monto del contratoS/. 8 506 423
Duró el arbitraje1 año(s) 2 mes(es) 6 día(s)
Emisión del laudo24/12/2019
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractualRecepción y conformidadMayores gastos generales
Suscripción del contrato24/02/2017
Instalación del tribunal18/10/2018
Laudo24/12/2019
Entidad
Programa Nacional de Infraestructura Educativa Ue 108 - Pronied
RUC 20514347221
Lima
Saldo De Obra: Adecuacion, Mejoramiento Y Sustitucion De La Infraestructura Educativa De La I.E Juana Cervantes De Bolognesi, Arequipa - Arequipa
- Número de contrato
- 023-2017
- Proceso de selección
- LP-49-2016-MINEDU/UE 108-1
- Suscrito el
- 24/02/2017
- Valor referencial
- S/. 9 451 581
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Martinez Zamora Marco Antonio
- Árbitro de la entidad
- Hernandez Diez Sandro Piero
- Árbitro del contratista
- Palma Navea Jose Enrique
- Secretario arbitral
- Cordero Hijar Magrit Felicita
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje De La Cámara De Comercio De Lima
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.