Demandante
Empresa Constructora A.R.C S.r.ltda
RUC 20277977509
vs
Demandado
Programa Nacional de Infraestructura Educativa Ue 108 - Pronied
RUC 20514347221
Lima
Monto del contratoS/. 22 144 000
Duró el arbitraje2 año(s) 0 mes(es) 20 día(s)
Emisión del laudo02/09/2022
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractualNulidad e ineficacia de resoluciones administrativas
Suscripción del contrato23/11/2018
Instalación del tribunal13/08/2020
Laudo02/09/2022
Entidad
Programa Nacional de Infraestructura Educativa Ue 108 - Pronied
RUC 20514347221
Lima
Ejecución Del Saldo De Obra Adecuación, Mejoramiento Y Sustitucion De La Infraestructura Educativa De La I.E. Francisco Irazola -Satipo - Junin - Junin
- Número de contrato
- 131-2018-minedu/vmgi-pronied
- Proceso de selección
- LP-1-2018-MINEDU/UE 108-1
- Suscrito el
- 23/11/2018
- Valor referencial
- S/. 22 154 163
- Arbitrajes de este contrato
- 2
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
09/04/2024 — Resolución de contrato, Ampliación del plazo contractua…
- Árbitro único
- Sansotta Gutierrez Giovanna Marina
- Secretario arbitral
- Cassalli Valdez Alonso
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Análisis Y Resolución De Conflictos - Pucp
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.