Demandante
Consorcio Puentes Vehiculares I
RUC 20603099240
vs
Demandado
Mtc-proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - Provias Descentralizado
RUC 20380419247
Lima
Monto en disputaS/. 300 000
Monto del contratoS/. 23 401 140
Duró el arbitraje0 año(s) 4 mes(es) 14 día(s)
Emisión del laudo31/01/2022
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractual
Suscripción del contrato24/04/2018
Instalación del tribunal16/07/2021
Laudo31/01/2022
Contratista
Consorcio Puentes Vehiculares I
RUC 20603099240
Consorcio
Entidad
Mtc-proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - Provias Descentralizado
RUC 20380419247
Lima
Construcción Del Puente Vehicular Y Peatonal El Toro En La Carretera Vecinal Al Centro Poblado El Toro, Arequipa
- Número de contrato
- 038-2018-MTC/21
- Proceso de selección
- LP-9-2017-MTC/21-1
- Suscrito el
- 24/04/2018
- Valor referencial
- S/. 23 417 660
- Arbitrajes de este contrato
- 5
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
11/02/2022 — Ampliación del plazo contractual15/07/2025 — Otros(especificar)
- Presidente del tribunal
- Soria Aguilar Alfredo Fernando
- Árbitro de la entidad
- Guerinoni Romero Pierina Mariela
- Árbitro del contratista
- Benavides Pontex Roberto Carlos
- Secretario arbitral
- Cassalli Valdez Alonso
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Análisis Y Resolución De Conflictos - Pucp
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.