Demandante
Torres Camara y Cia de Obras S.A. Sucursal del Peru
RUC 20536992350
vs
Demandado
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria - Sunat
RUC 20131312955
Lima
Monto en disputa 4 457 233
Monto del contratoS/. 46 405 643
Duró el arbitraje4 año(s) 0 mes(es) 23 día(s)
Emisión del laudo04/02/2022
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Mayores gastos generalesAmpliación del plazo contractualLiquidación y pagoOtros(especificar)Resolución de contratoRecepción y conformidad
Suscripción del contrato18/12/2015
Instalación del tribunal12/01/2018
Laudo04/02/2022
Contratista
Torres Camara y Cia de Obras S.A. Sucursal del Peru
RUC 20536992350
Entidad
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria - Sunat
RUC 20131312955
Lima
Refaccion Integral De La Sede Del Archivo Central San Luis
- Número de contrato
- 2015-0528
- Proceso de selección
- LP-19-2015-SUNAT-8B1200-1
- Suscrito el
- 18/12/2015
- Valor referencial
- S/. 48 869 089
- Arbitrajes de este contrato
- 3
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
04/02/2022 — Mayores gastos generales, Ampliación del plazo contract…04/02/2022 — Mayores gastos generales, Ampliación del plazo contract…
- Presidente del tribunal
- Chang Valderas Leonardo Manuel
- Árbitro de la entidad
- Triveño Daza Daniel
- Árbitro del contratista
- Casiano Lossio Ivan Alexander
- Secretario arbitral
- Quiroz Acosta Katherine Mirtha
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Sistema Nacional De Arbitraje (Sna - Osce)
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.