| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Reconocimiento de días adicionales | — | Fundadaenparte | — |
| Aprobación de la solicitud de ampliación de plazo N°43 | — | Fundadaenparte | — |
| Gastos generales del adicional | — | Infundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto; descartamos un importe que no cuadraba con la cuantía en disputa.
Ejecución De Obra: Fortalecimiento De Los Servicios De Salud Edl Hospital Regional De Ucayali
- Número de contrato
- 82-2016-GRU-GR-GGR
- Proceso de selección
- AMC-1-2016-GRU-GR-CE-1
- Suscrito el
- 17/05/2016
- Valor referencial
- S/. 343 763 601
- Arbitrajes de este contrato
- 4
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Martinez Zamora Marco Antonio
- Árbitro de la entidad
- Cavero Nunez Alfonso Alberto
- Árbitro del contratista
- Pinto Escobedo Juan Carlos
- Secretario arbitral
- Reategui Mayora Kiara Ximena
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Otros
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.