Demandante
Consorcio Pizzarotti y Asociados
RUC 20601215153
vs
Demandado
Gobierno Regional de Ucayali Sede Central
RUC 20393066386
Ucayali
Monto en disputaS/. 343 763 601
Monto del contratoS/. 343 763 601
Duró el arbitraje0 año(s) 10 mes(es) 2 día(s)
Emisión del laudo30/06/2023
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Resolución de contratoAmpliación del plazo contractualMayores gastos generales
Suscripción del contrato17/05/2016
Instalación del tribunal14/05/2022
Laudo30/06/2023
Contratista
Consorcio Pizzarotti y Asociados
RUC 20601215153
Consorcio
Entidad
Gobierno Regional de Ucayali Sede Central
RUC 20393066386
Ucayali
Ejecución De Obra: Fortalecimiento De Los Servicios De Salud Edl Hospital Regional De Ucayali
- Número de contrato
- 82-2016-GRU-GR-GGR
- Proceso de selección
- AMC-1-2016-GRU-GR-CE-1
- Suscrito el
- 17/05/2016
- Valor referencial
- S/. 343 763 601
- Arbitrajes de este contrato
- 4
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
09/03/2022 — Resolución de contrato, Mayores gastos generales11/07/2023 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…
- Presidente del tribunal
- Sologuren Calmet Ponte Hugo Ernesto
- Árbitro de la entidad
- Cavero Nunez Alfonso Alberto
- Árbitro del contratista
- Ames Peralta Luis Enrique
- Secretario arbitral
- Reategui Mayora Kiara Ximena
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Otros
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.