| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Declarar la nulidad de la Resolución Oficina Regional de Administración N° 106 -2022- GRA/ORA | — | Fundada | — |
| Aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 5 por trece (13) días calendario | — | Fundadaenparte | — |
| Ordenar a la Entidad pagar los costos directos, gastos generales fijos y variables y utilidad propios de la Ampliación de Plazo N° 5 | S/ 13 973 | Improcedente | — |
| Declarar justificado el retraso en la ejecución de la prestación adicional N° 04 y no reconocer penalidades ni costos directos, gastos generales ni utilidad | — | Improcedente | — |
| Declarar la nulidad, invalidez y/o ineficacia de la Resolución Oficina Regional de Administración N° 143 - 2022-GRA/ORA | — | Infundada | — |
| Disponer la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo Nro. 6 por 46 días calendarios | — | Infundada | — |
| Reconocer los costos directos, gastos generales fijos y variables y utilidad propios de la ampliación de plazo N° 06 | — | Infundada | — |
| Declarar justificado el retraso en la ejecución de las partidas sucesoras derivadas de la ejecución de la prestación adicional Nro. 04 | — | Infundada | — |
| Ordenar a la Entidad asumir el 100% de los costos del proceso arbitral | — | Infundada | S/ 6 414 |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto.
Ejecucion De La Obra Mejoramiento Y Ampliación
- Número de contrato
- N 08-2021-GRA
- Proceso de selección
- AS-69-2020-GRA-1
- Suscrito el
- 15/01/2021
- Valor referencial
- S/. 11 506 216
- Arbitrajes de este contrato
- 4
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Sanchez Romero Jose Antonio
- Árbitro de la entidad
- Bayona Mac Pherson Gustavo
- Árbitro del contratista
- Criado Leon Andres Augusto
- Secretario arbitral
- Ponce Escobedo Ana Belen
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje De La Cámara De Comercio E Industria De Arequipa
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.