Demandante
Consorcio San Andres
RUC 20604829471
vs
Demandado
Poder Judicial
RUC 20159981216
Lima
Monto en disputaS/. 1 662 000
Monto del contratoS/. 29 910 517
Duró el arbitraje0 año(s) 8 mes(es) 6 día(s)
Emisión del laudo17/08/2023
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractual
Suscripción del contrato20/06/2019
Instalación del tribunal21/10/2022
Laudo17/08/2023
Contratista
Consorcio San Andres
RUC 20604829471
Consorcio
Entidad
Poder Judicial
RUC 20159981216
Lima
Obra: Mejoramiento De La Capcidad Operativa De La Corte Superior De Justicia De Huanuco Para La Gestion De Servicios De Justicia E Implementacion Del Ncpp En El Distrito Judicial De Huanuco - Snip 172587
- Número de contrato
- 017-2019-GG-PJ
- Proceso de selección
- LP-1-2018-GII-GG/PJ-OBRA-1
- Suscrito el
- 20/06/2019
- Valor referencial
- S/. 30 115 302
- Arbitrajes de este contrato
- 4
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
16/01/2023 — Mayores gastos generales, Otros(especificar)30/11/2023 — Ampliación del plazo contractual, Defectos o vicios ocu…
- Presidente del tribunal
- Soria Aguilar Alfredo Fernando
- Árbitro de la entidad
- Pinto Escobedo Juan Carlos
- Árbitro del contratista
- Molero Renteria Alberto Erubem
- Secretario arbitral
- Estrada Rosas Alvaro Antonio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje De La Cámara De Comercio De Lima
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.