| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Declarar la nulidad, invalidez y/o ineficacia de la Resolución Administrativa | — | Infundada | — |
| Ordenar al PODER JUDICIAL otorgar la ampliación de plazo parcial 15 por ciento veinticuatro (124) días | — | Infundada | — |
| Ordenar al PODER JUDICIAL pagar al CONSORCIO SAN ANDRÉS todos los mayores costos directos y gastos generales variables generados por la ampliación de plazo parcial 15 | — | Infundada | — |
| Declarar la nulidad, invalidez y/o ineficacia, y por tanto, se deje sin efecto la retención indebida realizada por el Poder Judicial a las Valorizaciones | — | Infundada | — |
| Ordenar al Poder Judicial la devolución de la suma | — | Infundada | — |
| Declarar la existencia de responsabilidad del CONSORCIO SAN ANDRÉS por los defectos constructivos – vicios ocultos de la obra | — | Fundada | — |
| Ordenar al CONSORCIO SAN ANDRÉS subsanar la deficiencia constructiva – vicios ocultos de la obra | — | Fundada | — |
| Ordenar que el PODER JUDICIAL asuma la totalidad de los costos y gastos del presente arbitraje | — | Infundada | — |
| Disponer que el CONSORCIO SAN ANDRÉS asuma la totalidad de los costos y gastos del presente arbitraje | — | Infundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo.
Obra: Mejoramiento De La Capcidad Operativa De La Corte Superior De Justicia De Huanuco Para La Gestion De Servicios De Justicia E Implementacion Del Ncpp En El Distrito Judicial De Huanuco - Snip 172587
- Número de contrato
- 017-2019-GG-PJ
- Proceso de selección
- LP-1-2018-GII-GG/PJ-OBRA-1
- Suscrito el
- 20/06/2019
- Valor referencial
- S/. 30 115 302
- Arbitrajes de este contrato
- 4
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Jimenez Vargas Machuca Irma Roxana Adela
- Árbitro de la entidad
- Santa Cruz Vital Miguel Angel
- Árbitro del contratista
- Molero Renteria Alberto Erubem
- Secretario arbitral
- Bendezu Elescano Ivan Jaime
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje De La Cámara De Comercio De Lima
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.