Demandante
G y M S.A.
RUC 20100154057
vs
Demandado
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas
RUC 20514964778
Lima
Monto en disputaS/. 1 111 459
Monto del contratoS/. 252 751 623
Duró el arbitraje2 año(s) 4 mes(es) 23 día(s)
Emisión del laudo16/01/2024
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractual
Suscripción del contrato22/12/2015
Instalación del tribunal18/06/2021
Laudo16/01/2024
Contratista
G y M S.A.
RUC 20100154057
Consorcio
Entidad
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas
RUC 20514964778
Lima
174-2015-Inen
- Número de contrato
- 174-2015-INEN
- Proceso de selección
- CONV-2472-2015-PEOC/15/96709/2472-1
- Suscrito el
- 22/12/2015
- Valor referencial
- S/. 262 386 914
- Arbitrajes de este contrato
- 12
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
22/03/2023 — Ampliación del plazo contractual01/12/2023 — Ampliación del plazo contractual28/05/2025 — Recepción y conformidad, Penalidades, Garantías (devolu…28/05/2025 — Recepción y conformidad, Penalidades, Garantías (devolu…
- Presidente del tribunal
- Soto Coaguila Carlos Alberto
- Árbitro de la entidad
- Angulo Budge Luis Alberto
- Árbitro del contratista
- Vergel Perez Palma Alessandro
- Secretario arbitral
- Navarro Palomino Jessica Milagros
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Sistema Nacional De Arbitraje (Sna - Osce)
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.