Demandante
Consorcio Santa Beatriz
RUC 20600589505
vs
Demandado
Inversion Publica Sunat
RUC 20535690643
Lima
Monto en disputaS/. 102 528 984
Monto del contratoS/. 146 050 776
Duró el arbitraje6 año(s) 5 mes(es) 21 día(s)
Emisión del laudo05/08/2024
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Resolución de contratoAmpliación del plazo contractualPenalidadesOtros(especificar)
Suscripción del contrato17/08/2015
Instalación del tribunal06/11/2017
Laudo05/08/2024
Contratista
Consorcio Santa Beatriz
RUC 20600589505
Consorcio
Entidad
Inversion Publica Sunat
RUC 20535690643
Lima
Elaboración De Expediente Técnico De Obra Y Ejecución De La Obra Del Proyecto: Implementación Del Nuevo Csc Y Ccf En La Zona Centro 1 De Lima Metropolitana
- Número de contrato
- 29-2015
- Proceso de selección
- CONV-1-2015-OEI-SUNAT-UEIPS-1
- Suscrito el
- 17/08/2015
- Valor referencial
- S/. 162 278 624
- Arbitrajes de este contrato
- 7
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
10/09/2018 — Mayores gastos generales, Ampliación del plazo contract…18/04/2024 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…20/12/2024 — Indemnización por daños y perjuicios, Otros(especificar)
- Presidente del tribunal
- Tafur Sanchez Sergio Alberto
- Árbitro de la entidad
- Triveño Daza Daniel
- Árbitro del contratista
- Rojas Leo Juan Francisco
- Secretario arbitral
- Campana Perez Maryam Miluzka
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Sistema Nacional De Arbitraje (Sna - Osce)
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.