Demandante
Consorcio Santa Beatriz
RUC 20600589505
vs
Demandado
Inversion Publica Sunat
RUC 20535690643
Lima
Monto en disputaS/. 3 800 000
Monto del contratoS/. 146 050 776
Duró el arbitraje1 año(s) 4 mes(es) 25 día(s)
Emisión del laudo10/09/2018
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Mayores gastos generalesAmpliación del plazo contractualPenalidadesIndemnización por daños y perjuiciosIncumplimiento contratual
Suscripción del contrato17/08/2015
Instalación del tribunal01/03/2017
Laudo10/09/2018
Contratista
Consorcio Santa Beatriz
RUC 20600589505
Consorcio
Entidad
Inversion Publica Sunat
RUC 20535690643
Lima
Elaboración De Expediente Técnico De Obra Y Ejecución De La Obra Del Proyecto: Implementación Del Nuevo Csc Y Ccf En La Zona Centro 1 De Lima Metropolitana
- Número de contrato
- 29-2015
- Proceso de selección
- CONV-1-2015-OEI-SUNAT-UEIPS-1
- Suscrito el
- 17/08/2015
- Valor referencial
- S/. 162 278 624
- Arbitrajes de este contrato
- 7
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
18/04/2024 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…05/08/2024 — Resolución de contrato, Ampliación del plazo contractua…20/12/2024 — Indemnización por daños y perjuicios, Otros(especificar)
- Presidente del tribunal
- Martinez Coco Elvira Leonor
- Árbitro de la entidad
- Mujica Acurio Hector Edmundo
- Árbitro del contratista
- Cantuarias Salaverry Fernando
- Secretario arbitral
- Dueñas Liendo Patricia Carmen
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Sistema Nacional De Arbitraje (Sna - Osce)
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.