Demandante
Sociedad Anonima de Obras y Servicios, Copasa, Sucursal del Peru
RUC 20544462921
vs
Demandado
Programa Nacional de Saneamiento Rural
RUC 00000000000
Monto del contrato 868 931 154
Duró el arbitraje1 año(s) 1 mes(es) 17 día(s)
Emisión del laudo20/04/2018
La entidad debe pagar 19 975 421
Ampliación del plazo contractualPenalidades
Instalación del tribunal03/03/2017
Laudo20/04/2018
Contratista
Sociedad Anonima de Obras y Servicios, Copasa, Sucursal del Peru
RUC 20544462921
Entidad
Programa Nacional de Saneamiento Rural
RUC 00000000000
Contratacion De La Ejecucion De Obra: Construccion Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Letrinas De Las Localidades De Santa Rosa Y San Vicente De Piedra Rodada Del Distrito Y Provincia De Sullana Del Departamento De Piura
- Número de contrato
- CONTRATO 001-2015-VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA
- Proceso de selección
- LP-1-2014-PNSR
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Martinez Zamora Marco Antonio
- Árbitro de la entidad
- Vizcarra Ruiz Nilo Adriel
- Árbitro del contratista
- Revoredo Lituma Diana Maria
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.