Demandante
Sociedad Anonima de Obras y Servicios, Copasa, Sucursal del Peru
RUC 20544462921
vs
Demandado
Programa Nacional de Saneamiento Rural
RUC 20548776920
Lima
Monto en disputaS/. 1
Monto del contratoS/. 8 689 312
Duró el arbitraje1 año(s) 1 mes(es) 17 día(s)
Emisión del laudo14/08/2018
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractualPenalidadesIncumplimiento contratual
Suscripción del contrato06/01/2015
Instalación del tribunal03/03/2017
Laudo14/08/2018
Contratista
Sociedad Anonima de Obras y Servicios, Copasa, Sucursal del Peru
RUC 20544462921
Entidad
Programa Nacional de Saneamiento Rural
RUC 20548776920
Lima
Contratación De La Ejecución De La Obra: ¿Construcción Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Letrinas De Las Localidades De Santa Rosa Y San Vicente De Piedra Rodada Del Distrito Y Provincia De Sullana - Departamento De Piura¿ - Snip 108246
- Número de contrato
- 001-2015-VIVIENDA-VMCS-PNSR-UA
- Proceso de selección
- LP-1-2014-PNSR-1
- Suscrito el
- 06/01/2015
- Valor referencial
- S/. 9 654 791
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Martinez Zamora Marco Antonio
- Árbitro de la entidad
- Revoredo Lituma Diana Maria
- Árbitro del contratista
- Vizcarra Ruiz Nilo Adriel
- Secretario arbitral
- Santa Cruz Vital Miguel Angel
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Otros
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.