Demandante
G y M S.A.
RUC 20100154057
vs
Demandado
Empresa de Generacion Electrica Machupicchu
RUC 20218339167
Cusco
Monto en disputaUS$ 3 139 752
Monto del contrato 14 868 117
Duró el arbitraje4 año(s) 9 mes(es) 6 día(s)
Emisión del laudo23/10/2015
La entidad debe pagarUS$ 3 330 539
El contratista debe pagarUS$ 85 223
Ampliación del plazo contractualMayores gastos generales
Instalación del tribunal17/01/2011
Laudo23/10/2015
Contratista
G y M S.A.
RUC 20100154057
Entidad
Empresa de Generacion Electrica Machupicchu
RUC 20218339167
Cusco
Ejecucion Del Proyecto Obras De Rehabilitacion Segunda Fase Central Hidroelectrica Machupicchu
- Número de contrato
- 09-2009
- Proceso de selección
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Barchi Velaochaga Luciano Juan Luis
- Árbitro de la entidad
- Martinez Coco Elvira Leonor
- Árbitro del contratista
- Martinez Zamora Marco Antonio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.