Demandante
Consorcio Carretera Cajamarca
RUC 00000000000
vs
Demandado
Gobierno Regional de Cajamarca Sede Central
RUC 20453744168
Callao
Monto en disputaS/. 8 421 850
Monto del contratoS/. 88 760 838
Duró el arbitraje2 año(s) 6 mes(es) 23 día(s)
Emisión del laudo24/09/2024
La entidad debe pagarS/. 2 465 759
Nulidad, invalidez, inexistencia y/o ineficacia del contratoResolución de contratoAmpliación del plazo contractualPenalidades
Instalación del tribunal01/03/2022
Laudo24/09/2024
Contratista
Consorcio Carretera Cajamarca
RUC 00000000000
Entidad
Gobierno Regional de Cajamarca Sede Central
RUC 20453744168
Callao
Contratacion De Ejecución De La Obra: Mejoramiento Carretera Ca-103: Em. Pe-06b (Santa Cruz De Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - Emp. Pe - 06 C (El Empalme) - Cajamarca - Saldo De Obra
- Número de contrato
- 01-2020-GRC-GGR
- Proceso de selección
- LP-SM-5-2020-REGIÓN CAJAMARCA-1
- Valor referencial
- S/. 98 623 153
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Tafur Sanchez Sergio Alberto
- Árbitro de la entidad
- Leon Pastor Ricardo Antonio
- Árbitro del contratista
- Giraldo Machado Edwin Augusto
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Red Nacional De Arbitraje
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.