| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Declarar la ineficacia de la Resolución Directoral N° 014 - 2017-MINAGRI-PEDICP | — | Fundadaenparte | — |
| Declarar la nulidad e ineficacia de la Resolución Directoral N° 016 -2017-MINAGRI-PEDICP | — | Infundada | — |
| Declarar la nulidad e ineficacia de la Resolución Directoral N° 026 -2017-MINAGRI-PEDICP | — | Infundada | — |
| Declarar la aprobación por silencio positivo de la solicitud de ampliación de plazo N° 04 | — | Improcedente | — |
| Declarar la nulidad e ineficacia de la Resolución Directoral N° 034 -2017-MINAGRI-PEDICP | — | Improcedente | — |
| Declarar la nulidad e ineficacia de la Resolución Directoral N° 040 -2017-MINAGRI-PEDICP | — | Improcedente | — |
| Reconocer y ordenar a la Entidad el pago de S/. 20,000.00 por daños y perjuicios reclamados | — | Infundada | — |
| Declarar el consentimiento de la Liquidación Final de Obra presentada mediante Carta N° 068 -2017 C. EMB. RIO NAPO | — | Fundadaenparte | — |
| Declarar la validez y eficacia de la Liquidación Final del Contrato de Obra elaborada por PEDICP | — | Infundada | — |
| Determinar el saldo a favor de la liquidación de obra reclamado por el CONTRATISTA mediante peritaje | — | Improcedente | — |
| No aplicar penalidad por días de atraso en la ejecución contractual y levantamiento de observaciones | — | Fundada | — |
| Que cada parte asuma directamente los gastos arbitrales que le correspondían | — | Fundadaenparte | S/ 12 198 |
| Ordenar al CONTRATISTA que asuma el pago de los costos y costas arbitrales generados por la tramitación del proceso | — | Infundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto; descartamos un importe que no cuadraba con la cuantía en disputa.
Construcción De Embarcadero Fluvial En La Localidad De Campo Serio, Río Napo, Distrito De Torres Causana - Maynas - Loreto
- Número de contrato
- 003-2016-MINAGRI-PEDICP
- Proceso de selección
- LP-1-2016-PEDICP/CS-1
- Suscrito el
- 07/07/2016
- Valor referencial
- S/. 3 511 056
- Arbitrajes de este contrato
- 2
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Santos Orcon Nilton Cesar
- Árbitro de la entidad
- Chang Valderas Leonardo Manuel
- Árbitro del contratista
- Garcia Orrillo Mique Napoleon
- Secretario arbitral
- Beteta Diaz Mayckol Ernesto
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Otros
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.