| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Declarar infundada la primera pretensión principal | — | Infundada | — |
| Reducir la penalidad impuesta por PROVIAS NACIONAL por el cambio de profesionales | — | Fundadaenparte | S/ 1 074 759 |
| Devolver a ALDESA la suma correspondiente a la reducción de penalidad | — | Fundadaenparte | S/ 517 476 |
| Dejar sin efecto y sin validez la Resolución Directoral No 015 -2017-TC/20 que deniega la solicitud de ampliación de plazo N° 01 | — | Fundadaenparte | — |
| Dejar sin efecto la Resolución N° 1239 -2017-MTC/20 que deniega en parte la solicitud de ampliación de plazo N° 5 por 32 días calendario | — | Improcedente | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Null.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto; descartamos un importe que no cuadraba con la cuantía en disputa.
Ejecución De La Obra: Proyecto Integración Vial Tacna - La Paz, Tramo: Tacna - Collpa (Frontera Con Bolivia), Subtramo: Km. 94+000 - Km. 144+262.38 (Dv. Tripartito)
- Número de contrato
- N° 094-2016-MTC/20
- Proceso de selección
- LP-18-2015-MTC/20-1
- Suscrito el
- 26/07/2016
- Valor referencial
- S/. 139 715 743
- Arbitrajes de este contrato
- 2
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Espinoza Espinoza Juan Alejandro
- Árbitro de la entidad
- Vizcarra Ruiz Nilo Adriel
- Árbitro del contratista
- Paulet Monteagudo Fabiola
- Secretario arbitral
- Ayala Wilson Victor Felix Alonso
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Análisis Y Resolución De Conflictos - Pucp
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.