Demandante
Aldesa Construcciones Sa Sucursal en Peru
RUC 20548838461
vs
Demandado
Sociedad Electrica del Sur Oeste S.A.
RUC 20100188628
Arequipa
Monto en disputaS/. 13 439 724
Monto del contratoS/. 37 517 883
Duró el arbitraje1 año(s) 4 mes(es) 15 día(s)
Emisión del laudo17/01/2022
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractual
Suscripción del contrato21/12/2017
Instalación del tribunal02/09/2020
Laudo17/01/2022
Contratista
Aldesa Construcciones Sa Sucursal en Peru
RUC 20548838461
Entidad
Sociedad Electrica del Sur Oeste S.A.
RUC 20100188628
Arequipa
Ejecucion De Obra: Instalacion De La Linea De Transmision 138 Kv Camana, Ocoña Y Set Ocoña, Provincia De Camana
- Número de contrato
- AD/LO. 121-2017-SEAL
- Proceso de selección
- LP-1-2017-SEAL-1
- Suscrito el
- 21/12/2017
- Valor referencial
- S/. 38 421 486
- Arbitrajes de este contrato
- 3
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
27/07/2022 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…
- Presidente del tribunal
- Benavides Pontex Roberto Carlos
- Árbitro de la entidad
- Hernandez Diez Sandro Piero
- Árbitro del contratista
- Infantes Arbildo Nils Denis
- Secretario arbitral
- Manrique Masias Miluzka Grecia
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje De La Cámara De Comercio E Industria De Arequipa
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.