Demandante
Aldesa Construcciones Sa Sucursal en Peru
RUC 20548838461
vs
Demandado
Sociedad Electrica del Sur Oeste S.A.
RUC 20100188628
Arequipa
Monto en disputaS/. 5 323 280
Monto del contratoS/. 20 426 545
Duró el arbitraje1 año(s) 1 mes(es) 25 día(s)
Emisión del laudo08/08/2023
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractualLiquidación y pago
Suscripción del contrato06/04/2015
Instalación del tribunal01/04/2022
Laudo08/08/2023
Contratista
Aldesa Construcciones Sa Sucursal en Peru
RUC 20548838461
Entidad
Sociedad Electrica del Sur Oeste S.A.
RUC 20100188628
Arequipa
Contratacion De La Ejecucion De La Obra Instalacion De La Linea De Transmision De 60 Kv Bella Union Chala Y Ssee Asociadas Provincia De Caraveli Arequipa
- Número de contrato
- GG/AL 66-2015
- Proceso de selección
- AMC-1-2014-SEAL-1
- Suscrito el
- 06/04/2015
- Valor referencial
- S/. 18 985 728
- Arbitrajes de este contrato
- 3
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
05/12/2018 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…11/05/2021 — Penalidades
- Presidente del tribunal
- Bedoya Denegri Alonso
- Árbitro de la entidad
- Criado Leon Andres Augusto
- Árbitro del contratista
- Infantes Arbildo Nils Denis
- Secretario arbitral
- Manrique Masias Miluzka Grecia
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje De La Cámara De Comercio E Industria De Arequipa
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.