Demandante
Aldesa Construcciones Sa Sucursal en Peru
RUC 20548838461
vs
Demandado
Sociedad Electrica del Sur Oeste S.A.
RUC 20100188628
Arequipa
Monto en disputaS/. 591 396
Monto del contratoS/. 37 517 883
Duró el arbitraje0 año(s) 11 mes(es) 16 día(s)
Emisión del laudo27/07/2022
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractualMayores gastos generales
Suscripción del contrato21/12/2017
Instalación del tribunal23/06/2021
Laudo27/07/2022
Contratista
Aldesa Construcciones Sa Sucursal en Peru
RUC 20548838461
Entidad
Sociedad Electrica del Sur Oeste S.A.
RUC 20100188628
Arequipa
Ejecucion De Obra: Instalacion De La Linea De Transmision 138 Kv Camana, Ocoña Y Set Ocoña, Provincia De Camana
- Número de contrato
- AD/LO. 121-2017-SEAL
- Proceso de selección
- LP-1-2017-SEAL-1
- Suscrito el
- 21/12/2017
- Valor referencial
- S/. 38 421 486
- Arbitrajes de este contrato
- 3
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
17/01/2022 — Ampliación del plazo contractual
- Árbitro único
- Sanchez Romero Jose Antonio
- Secretario arbitral
- Mendoza Gamero Shila Valeria
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje De La Cámara De Comercio E Industria De Arequipa
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.